Baublog

OLG Celle, Urteil vom 14.01.2026 – 14 U 58/25

1. Voraussetzung für einen Mehrvergütungsanspruch gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B ist der rechtsgeschäftliche Wille, den Vertrag hinsichtlich des sog. Leistungssolls zu ändern. Es bedarf einer rechtsgeschäftlichen Erklärung des Auftraggebers, mit der einseitig eine Änderung der Vertragspflichten des Auftragnehmers herbeigeführt werden soll.

2. Von der Anordnung im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B sind Störungen des Vertrags aufgrund von Behinderungen abzugrenzen, die faktisch zu Bauzeitverzögerungen oder Änderungen im Bauablauf führen.

3. Ob eine Erklärung oder ein Verhalten des Auftraggebers als Anordnung im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B auszulegen ist, beurteilt sich nach §§ 133, 157 BGB.

Quelle und Volltext: ibr-online.de

Deutschland: „…Der Austausch alter Heizkörper kann ein wirksamer Schritt sein, um den Energieverbrauch spürbar zu senken. Vor allem bei modernen Heizsystemen entscheidet die passende Wärmeverteilung darüber, ob Einsparpotenziale tatsächlich genutzt werden.

Der Austausch von Heizkörpern ist eine äußerst sinnvolle Sanierungsmaßnahme, die in puncto Einsparpotential oftmals unterschätzt wird. So sind bei der Wärmeübergabe laut Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) Energieeinsparungen zwischen 15 bis 20 % möglich.[1] Diese Energieeinsparung erreicht man dadurch, dass moderne Niedertemperatur-Heizkörper mit einer um 3° niedrigeren Betriebstemperatur das gleiche Wärmeempfinden im Raum erreichen im Vergleich zu den alten Heizkörpern. Die Energieeinsparung ist in etwa vergleichbar mit dem Fensteraustausch oder der Abdichtung des Kellerbereichs….“

Quelle und Volltext: bauen.com

Deutschland: „…Hohe Energiepreise machen deutlich, wie wichtig ein möglichst geringer Wärmeverlust im Gebäude ist. Eine gezielte Dämmung kann den Energiebedarf spürbar senken und sorgt zugleich für mehr Wohnkomfort.

Energie bleibt teuer, und viele Haushalte müssen sich bei der Nebenkostenabrechnung für 2025 auf spürbare Nachzahlungen einstellen. Während steigende Preise kaum beeinflussbar sind, lässt sich der eigene Energiebedarf sehr wohl aktiv senken. Genau hier setzen energetische Sanierungsmaßnahmen an, die den Verbrauch reduzieren und damit dauerhaft Kosten sparen. Besonders wirksam ist eine Verbesserung der Gebäudehülle, denn ein großer Teil der Heizenergie geht über unzureichend gedämmte Flächen verloren. Wer hier gezielt nachbessert, schafft nicht nur Entlastung für den Geldbeutel, sondern erhöht auch den Wohnkomfort….“

Quelle und Volltext: bauen.com

Deutschland: „…Ein Schlag gegen Produktpiraterie sorgt in der Sanitärbranche für Aufmerksamkeit: Hansgrohe hat gemeinsam mit Behörden in China ein Fälschernetzwerk zerschlagen. Der Fall zeigt, wie groß das Risiko durch gefälschte Sanitärprodukte inzwischen ist und welche Folgen für Qualität, Haftung und Image bei den Handwerksbetrieben und Bauunternehmen entstehen. Digitale Schutzmaßnahmen sollen künftig helfen, Originalprodukte sicher zu erkennen und Schäden durch minderwertige Ware zu vermeiden.

Der Sanitärhersteller Hansgrohe hat gemeinsam mit chinesischen Behörden einen großangelegten Schlag gegen organisierte Produktpiraterie erzielt und damit ein Signal an die gesamte Sanitär- und Bauwirtschaft gesendet. Auf der Messe Ambiente in Frankfurt erhielt eine gefälschte Axor-Armatur sogar den Negativpreis Plagiarius. Für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe ist der Fall ein weiteres Beispiel dafür, wie stark gefälschte Sanitärprodukte inzwischen in den Markt drängen und welche Risiken für Qualität, Sicherheit und Reputation damit verbunden sind….“

Quelle und Volltext: meistertipp.de

Deutschland: „…Mit Wirkung vom 8. Januar 2026 ist die novellierte Bauproduktenverordnung (BauPVO) – Verordnung (EU) 2024/3110 – in der Breite anwendbar geworden. Der generelle Geltungsbeginn des Gesetzestextes bewirkt grundsätzlich die Aufhebung der Bestimmungen ihrer Vorgängerin, der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, wobei in einigen für die Bauwirtschaft wichtigen Bereichen Parallelregelungen gelten – namentlich bei Leistungserklärung, CE-Kennzeichnung oder der Tätigkeit der notifizierten Stellen….“

Quelle und Volltext. dibt.de

Braunschweig: „…Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich dafür, dass seine Leistung uneingeschränkt funktionstauglich ist. Bei Mängeln, die auf falscher Planung beruhen, ist er nur von der vollen Haftung frei, wenn er seiner Prüf- und Hinweispflicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.

In einem seit dem 26.03.2015 rechtskräftigen Urteil hat das OLG Braunschweig entschieden, dass der Auftragnehmer für die Mängelbeseitigungskosten hälftig aufzukommen hat, wenn die Mängel zwar auf Planungsfehler zurückzuführen sind, der Auftragnehmer jedoch seine Prüf- und Hinweispflicht verletzt hat.

Die Prüf- und Hinweispflicht ist für den VOB/B-Vertrag in § 4 Ziff. 3 VOB/B geregelt, sie gilt auch beim BGB-Werkvertrag. Danach ist der Auftragnehmer zwar von der Haftung für Mängel seiner Leistung frei, wenn diese entweder auf Planungsfehlern oder auf vom Auftraggeber gelieferte Stoffe und Bauteile oder auf einer mangelhaften Vorleistung eines anderen Unternehmers beruhen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn er die Planung, die gelieferten Stoffe und/oder die Vorleistung geprüft und seine Bedenken seinem Auftraggeber schriftlich (!) mitgeteilt hat….“

Quelle und Volltext: meistertipp.de

Bauablaufänderung nach „Behördeneingriff” ist keine Anordnung des Auftraggebers!

Baublog